Annexe 8 |
|
|
|
Date: |
0 janvier 1900 |
|
Nu. 100-Secrets: |
0 |
|
|
|
0 |
|
Adresse des travaux: |
|
0 |
|
Ligne |
Art. |
Soumission à un entrepreneur général |
|
1- |
1. |
Le client
(entrepreneur général, maître d'œuvre, maître de l'ouvrage ou propriétaire) a
la responsabilité de vérifier la |
|
2- |
|
conformité des spécifications et des dimensions sur
les dessins d'atelier émis par |
100-Secrets |
|
3- |
|
Ces dessins ont priorité sur les dessins
d'architectures, mécaniques, électriques et structure ainsi que tous les
devis et |
|
4- |
|
addendas émis avant nos dessins d'atelier. Par
conséquent, les changements effectués sur les dessins d'atelier
approuvés |
|
5- |
|
par le client ou les professionnels sont réputés
avoir été accepté par ceux-ci. Si |
100-Secrets |
|
6- |
|
doit recommencer des travaux suite à votre
négligence, ils vous seront facturés. |
|
7- |
|
|
|
8- |
1.1 |
Le fait d’énumérer, dans cette soumission, les
numéros de plans et devis, indique que ces plans et devis sont inclus dans |
|
9- |
|
l'analyse de
notre soumission mais sont toutefois limités à notre spécialité ainsi qu'à la
liste de travaux inclus dans cette |
|
10- |
|
soumission. Le fait qu'un item ou spécification est
mentionné aux plans et devis énuméré dans ce document ne signifie |
|
11- |
|
pas qu'il est inclus dans notre soumission. |
|
12- |
|
|
|
13- |
1.2 |
Si des modifications sont apportées au contrat,
elles doivent faire l’objet d’une entente écrite, signée par les deux
parties |
|
14- |
|
et jointe au présent contrat sous forme d'annexe en
précisant, s’il y a lieu, toute modification au coût des travaux ou du |
|
15- |
|
contrat. |
|
16- |
|
|
|
17- |
1.3 |
Un double du contrat ou du bon de commande signé
par les deux parties devra être remis à |
100-Secrets |
|
18- |
|
|
|
19- |
2. |
Travaux: |
|
20- |
|
|
|
21- |
2.1 |
Le client s’engage à assurer que l’immeuble soit
alimenté en électricité et en eau à compter de la date du début des |
|
22- |
|
travaux et pendant toute la durée des travaux à
moins d'indication contraire sur le contrat. |
|
23- |
|
|
|
24- |
2.2 |
Le client s’engage à obtenir tout permis municipal,
ou autre, requis pour l’exécution des travaux sur l’immeuble avant la |
|
25- |
|
date du début des travaux. Le client se tient
responsable de son manquement, si |
100-Secrets |
a des |
|
26- |
|
contreventions causées par la négligence du client,
celui-ci sera responsable de dédommager |
100-Secrets |
|
Ligne |
Art. |
|
Initial: |
|
|
|
p.1/13 |
|
Annexe 8 (suite) |
|
|
Date: |
0 janvier 1900 |
|
Nu. 100-Secrets: |
0 |
|
Nom du projet: |
|
0 |
|
Adresse des travaux: |
|
0 |
|
Ligne |
Art. |
|
27- |
2.3 |
Le client s’engage à assurer que les plans
architecturaux soient conformes aux lois et règlements applicables ainsi
qu’aux |
|
28- |
|
exigences d’ingénierie. |
|
29- |
|
|
|
30- |
2.4 |
Le client a
la responsabilité de vérifier la conformité des spécifications et des
dimensions sur les dessins d'atelier émis par |
|
31- |
|
100-Secrets |
Si les dessins sont approuvés par le client et que
les travaux sont terminés ou les produits |
|
32- |
|
fabriqués et que par la suite les professionnels
refusent les produits ou les travaux en précisant que les dessins
d'atelier |
|
33- |
|
ne sont pas conformes même si les professionnels
avaient approuvés les dessins; le client sera facturé pour recommencer |
|
34- |
|
les dessins, les produits et les travaux sans
aucune obligation de notre part. |
|
35- |
|
|
|
36- |
2.5 |
Le client doit respecter la réglementation et les
codes en vigueur, les règles de l’art et les conditions du présent
contrat. |
|
37- |
|
Il est aussi responsable des travaux effectués par
ses ouvriers et de ceux effectués par les sous-traitants qu’il engage. |
|
38- |
|
|
|
39- |
2.6 |
Pendant l’exécution du contrat, le client consent
aussi à se conformer à toutes les lois, ordonnances et règles ainsi qu’à |
|
40- |
|
tous les règlements, codes et jugements qui se
rapportent à la protection de la santé publique ou à la sécurité en |
|
41- |
|
construction. |
|
42- |
|
|
|
43- |
2.7 |
Le client ne peut pas laisser un travailleur de |
100-Secrets |
seul et sans surveillance, il a la |
|
44- |
|
responsabilité de notre employé sur son chantier.
Advenant une négligence du client et qu'il arriverait un accident, le |
|
45- |
|
client sera considéré fautif de la situation et
devra payer tous les frais se rattachant à cette situation (exemple;
frais |
|
46- |
|
d'ambulance, de réhabilitation, frais des heures de
travaux léger, les frais de poursuite juridique et amende, etc.) plus
les |
|
47- |
|
frais d'administration de 5% aucun profit ne sera
chargé au client mais le client dédommagera |
100-Secrets |
|
48- |
|
de $5000,00
pour la perte de son employé due aux manquements de sécurité du client. |
|
49- |
|
|
|
50- |
2.8 |
Le client a la responsabilité d'avoir sur son
chantier les extincteurs et les trousses de premiers soins et tous les
autres |
|
51- |
|
moyens de sécurité pour le travailleur. Aucune
excuse du client ne sera tolérée. |
|
52- |
|
|
|
Ligne |
Art. |
|
Initial: |
|
|
|
p.2/13 |
|
Annexe 8 (suite) |
|
|
Date: |
0 janvier 1900 |
|
Nu. 100-Secrets: |
0 |
|
Nom du projet: |
|
0 |
|
Adresse des travaux: |
|
0 |
|
Ligne |
Art. |
|
53- |
2.9 |
Si l'employé ne se sent pas en sécurité ou qu’il
constate un manquement à la sécurité, il a le devoir de quitter les lieux |
|
54- |
|
100-Secrets |
facturera au client 4 heures minimum pour
l'employé. |
|
55- |
|
|
|
56- |
2.10 |
100-Secrets |
n'est aucunement responsable des étapes ou travaux,
précédents ou suivants, effectués |
|
57- |
|
par d'autres. |
|
58- |
|
|
|
59- |
2.11 |
Si des conditions imprévisibles devaient être
découvertes en cours d'exécution de nos travaux, |
100-Secrets |
|
60- |
|
ne peut pas être tenue responsable de ce constat.
La responsabilité revient au client. |
|
61- |
|
|
|
62- |
2.12 |
100-Secrets |
n’effectuera
pas de travaux additionnels à moins qu’un écrit futur indiquant la
nature |
|
63- |
|
précise des travaux et que le prix additionnel de
ces travaux soit signé par les deux parties. |
|
64- |
|
|
|
65- |
2.13 |
100-Secrets |
ne sera responsable d’aucun retard dans
l’achèvement des travaux lorsque cela résulte, |
|
66- |
|
directement ou indirectement, du choix et/ou de la
fourniture des matériaux par le client, de la force majeure tel que |
|
67- |
|
définie au sous-paragraphe ou, le cas échéant,
lorsque le Client demande que des travaux additionnels soient effectués. |
|
68- |
|
|
|
69- |
3. |
Condition de facturation et modalités de
paiement: |
|
70- |
|
|
|
71- |
3.1 |
Tous les paiements sont payables en argent
canadien. |
|
72- |
|
|
|
73- |
3.2 |
Tous les travaux sont facturés à temps/homme et 4
heures minimum par déplacement, plus matériaux, plus |
|
74- |
|
administration à 5%, plus profit à 15% ou par un
montant forfaitaire convenu d’avance au contrat entre les deux parties. |
|
75- |
|
|
|
76- |
3.3 |
Travaux d'extra en temps et matériaux. |
|
77- |
|
|
|
78- |
3.4 |
Si l'employé doit se déplacer pour aller chercher
des matériaux, des outils, d'un chantier à un autre ou pour toutes
autres |
|
Ligne |
Art. |
|
Initial: |
|
|
|
p.3/13 |
|
Annexe 8 (suite) |
|
|
Date: |
0 janvier 1900 |
|
Nu. 100-Secrets: |
0 |
|
Nom du projet: |
|
0 |
|
Adresse des travaux: |
|
0 |
|
Ligne |
Art. |
|
79- |
|
raisons, le client sera facturé pour les frais de
déplacement à $0,70 le km plus les frais de péage tels que (pont,
traversier, |
|
80- |
|
ou autre). |
|
81- |
|
|
|
82- |
3.5 |
Tous les frais de stationnement sont à la charge du
client soit $30,00 par jour pour le premier chantier. |
|
83- |
|
|
|
84- |
3.6 |
Tous les frais prévus aux conventions collectives
que notre employé a droit, seront facturés au client. Incluant les frais |
|
85- |
|
supplémentaires de surtemps (temps double). |
|
86- |
|
|
|
87- |
3.7 |
Tous les frais ci-dessus énumérées sont pour chaque
employé. |
|
88- |
|
|
|
89- |
3.8 |
100-Secrets |
considère les lames pour toutes les scies ou autres
outils, disques pour meuleuse ou |
|
90- |
|
scie à béton, mèches pour perceuse, etc. comme des
matériaux et sont facturables. |
100-Secrets |
|
91- |
|
facturera tous les items brisés sur votre chantier
et des frais d'usure s'il y a lieu. |
|
92- |
|
|
|
93- |
3.9 |
Si |
100-Secrets |
fournit un camion-outil avec les outils de base tel
que tournevis, marteau, scie à |
|
94- |
|
onglet, banc scie, scie passe partout, scie
sauteuse, compresseur, filage électrique, etc., |
100-Secrets |
|
95- |
|
facturera au client $11,00 par heure de travail
avec un minimum de 4 heures facturable. |
|
96- |
|
|
|
97- |
3.10 |
Si |
100-Secrets |
doit fournir des équipements spéciaux tel que;
échafaudage tubulaire, pompe à |
|
98- |
|
pression, brouette, etc. Le client sera facturé
pour les frais de déplacement si l'employé part du chantier pour aller à |
|
99- |
|
l'entrepôt et revient au chantier dans la même
journée. |
|
100- |
|
|
|
101- |
3.11 |
Si les équipements sont ramassés à l'entrepôt avant
le début de la journée, les heures de l'employé commencent à |
|
102- |
|
compter à partir de l'entrepôt. |
|
103- |
|
|
|
104- |
3.12 |
Si les équipements sont ramassés à l'entrepôt avant
le début de la journée, les heures de l'employé commencent à |
|
Ligne |
Art. |
|
Initial: |
|
|
|
p.4/13 |
|
Annexe 8 (suite) |
|
|
Date: |
0 janvier 1900 |
|
Nu. 100-Secrets: |
0 |
|
Nom du projet: |
|
0 |
|
Adresse des travaux: |
|
0 |
|
Ligne |
Art. |
|
105- |
|
compter à partir de l'entrepôt. |
|
106- |
|
|
|
107- |
3.13 |
Si |
100-Secrets |
fourni des outils spéciaux, il le fera moyennant
des frais préalablement discuté |
|
108- |
|
avec le client. Cette entente sera écrite. Si il
n'a pas d'entente écrite et que le client ne conteste pas l'utilisation d'un
outil |
|
109- |
|
spécial mais qu'il conteste le prix demandé par |
100-Secrets |
la liste de prix de location d'outils |
|
110- |
|
Simplex prévaudra de référence pour déterminer le
prix de l'outil loué ou fourni. |
|
111- |
|
|
|
112- |
3.14 |
Si |
100-Secrets |
ne dispose pas des outils spéciaux requis, il
pourra les louer et facturer le client |
|
113- |
|
en conséquence. |
|
114- |
|
|
|
115- |
3.15 |
Tous les frais sont assujettis au frais
d'administrations de 5% et au profit de 15% à moins d'avis contraire convenu
d’avance |
|
116- |
|
au contrat entre les deux parties. |
|
117- |
|
|
|
118- |
3.16 |
Pour tous travaux à facturer à l'heure, si le tarif
horaire n'est pas indiqué au contrat la tarification sera comme suit: |
|
119- |
|
|
|
120- |
3.17 |
Le tarif à l'heure pour chaque travailleur selon
son corps de métier affiché et recommandé par l'ACQ construction |
|
121- |
|
prévaudra plus les frais d'administration et profit
seront applicables. |
|
122- |
|
|
|
123- |
3.18 |
Pour tous les frais matériaux, produits ou
équipements; plus les frais
d'administration et profit seront applicables. |
|
124- |
|
|
|
125- |
3.19 |
Les commandes qui ne peuvent pas être annulées
comme le matériel en fabrication ou commandé auprès des |
|
126- |
|
fournisseurs sont considérés non remboursable
par |
100-Secrets |
et doivent être livrés au client sans |
|
127- |
|
installation. |
|
128- |
|
|
|
129- |
3.20 |
Les commandes ne peuvent être annulées si le
matériel est en fabrication ou commandé auprès des fournisseurs. Si des |
|
130- |
|
dessins d'ateliers sont produits mais que le
matériel n'est pas encore en fabrication, des frais de 15% sur cet item
du |
|
Ligne |
Art. |
|
Initial: |
|
|
|
p.5/13 |
|
Annexe 8 (suite) |
|
|
Date: |
0 janvier 1900 |
|
Nu. 100-Secrets: |
0 |
|
Nom du projet: |
|
0 |
|
Adresse des travaux: |
|
0 |
|
Ligne |
Art. |
|
131- |
|
contrat seront applicables. Des frais minimum
d'annulation si les dessins d'atelier ne sont pas produits seront de 7% de la |
|
132- |
|
valeur de
l'item ou du contrat. |
|
133- |
|
|
|
134- |
3.21 |
Aucun retour n'est accepté sans l'autorisation
de |
100-Secrets |
|
135- |
|
|
|
136- |
3.22 |
Il est convenu que les marchandises vendues
demeurent l'entière propriété de |
100-Secrets |
|
137- |
|
jusqu'à ce que toute somme due ait été entièrement
payée en capital et intérêt. |
|
138- |
|
|
|
139- |
3.23 |
100-Secrets |
ne facture jamais le temps supplémentaire au taux
et demi. Tous les temps |
|
140- |
|
supplémentaire sont facturables à taux double. |
|
141- |
|
|
|
142- |
3.24 |
Les travaux de soir, de nuit ou de fin de semaine
sont facturables selon les conventions collectives. |
|
143- |
|
|
|
144- |
3.25 |
Le client doit s'acquitter de tous les frais
engendrés par |
100-Secrets |
incluant toutes les primes |
|
145- |
|
applicables aux conventions collective plus profits
et frais d'administrations. |
|
146- |
|
|
|
147- |
3.26 |
Tous les frais restent applicables en cas de force
majeure. |
|
148- |
|
|
|
149- |
3.27 |
Exemple et
mise en situation des frais applicables par |
100-Secrets |
|
|
150- |
|
|
|
151- |
3.28 |
Exemple 1 de facturation: |
|
152- |
|
1 homme manœuvre
spécialisé à $53,38/l'heure X 4 heures
minimum = $213,52 X 5% |
|
153- |
|
Frais d'administration $10,68 = $224,20 X 15% de profit $33,63 = $257,83 |
|
154- |
|
|
|
155- |
3.29 |
Exemple 2 de facturation: |
|
156- |
|
1 charpentier-menuisier chef d'équipe à
$74,66/heures x 8 heures = $597,28 + 2 heures de temps supplémentaires à |
|
Ligne |
Art. |
|
Initial: |
|
|
|
p.6/13 |
|
Annexe 8 (suite) |
|
|
Date: |
0 janvier 1900 |
|
Nu. 100-Secrets: |
0 |
|
Nom du projet: |
|
0 |
|
Adresse des travaux: |
|
0 |
|
Ligne |
Art. |
|
157- |
|
temps double à $141,24/heure = $282,48 + au cours
de la journée vous l'avez envoyé sur un autres chantier à 25 km du |
|
158- |
|
premier chantier, 25 km X $0,70 par km = $17,50 =
sous-total $897,26 X 5% administration
$44,86 = |
|
159- |
|
$942,12 X
15% profit $141,31 = $1 083,43 |
|
160- |
|
|
|
161- |
3.30 |
Exemple 3 de facturation: |
|
162- |
|
1 peintre avec notre camion (son temps commencera à
partir de notre entrepôt) le peintre à
$65,94/heure + le camion à |
|
163- |
|
$11/heure = $76,94/heure X 8 heures = $614,52 + les
frais de stationnement $30.00 pour la journée = sous-total |
|
164- |
|
$645,52 X 5% administration $32,27 = $677,80 X 15%
profit $101,67 = $779,47 |
|
165- |
|
|
|
166- |
3.31 |
Exemple 4 de facturation: |
|
167- |
|
1 Briqueteur-maçon à $69,94/heure X 8 heures =
$559,52 + les frais de stationnement $30.00 pour la journée = sous-total |
|
168- |
|
$589,52 + si à la fin de la journée vous l'envoyez
sur un autre chantier à 42 km X $0,70 par km = $29,40 = sous-total $618,92
+ |
|
169- |
|
un second frais de stationnement à $15,00 =
sous-total $633,92 + 4 heures de temps supplémentaire à temps double à |
|
170- |
|
$131,85/heure = $527,40 = sous-total $1
161,32 + le travailleur est maintenant à plus de 90 km de chez lui $45,55 en
frais de |
|
171- |
|
déplacement
= sous-total $1206,87 et au cours de ses transport il a dû passer par 2 ponts
payants à $12,00 le passage = |
|
172- |
|
$24,00 = sous-total $1230,87 X 5% administration $61,54 = $1292,41 X 15% profit $193,86 = $1 486,27 |
|
173- |
|
|
|
174- |
3.32 |
Les factures d'extra seront signées par le client
ou par un responsable du client identifié par lui. S'il n'a personne au |
|
175- |
|
chantier le client devra confirmer la réception de
nos services par courriel ou par texto, ceux-ci feront office de
signature |
|
176- |
|
reconnue légalement par le client. |
|
177- |
|
|
|
178- |
4. |
Paiements et obligation. |
|
179- |
|
|
|
180- |
4.1 |
Nos factures seront remises entre le 12 et le
15ième jour de chaque mois avec décompte progressif. Le client peut
faire |
|
181- |
|
|
|
182- |
4.2 |
Le client doit payer dans les 30 jours les factures
remises par |
100-Secrets |
|
|
Ligne |
Art. |
|
Initial: |
|
|
|
p.7/13 |
|
Annexe 8 (suite) |
|
|
Date: |
0 janvier 1900 |
|
Nu. 100-Secrets: |
0 |
|
Nom du projet: |
|
0 |
|
Adresse des travaux: |
|
0 |
|
Ligne |
Art. |
|
183- |
|
des retenues selon les critères du devis
(généralement 10%) cependant le client ne peut pas retenir plus que les
montant |
|
184- |
|
mentionnés au devis à moins que les professionnels
refusent en partie ou en totalité la facture de |
|
185- |
|
100-Secrets |
Le client aura la tâche de démontrer une preuve de
cet état de fait. En cas contraire les |
|
186- |
|
intérêts courront. |
|
187- |
|
|
|
188- |
4.3 |
Tous les paiements sont assujettis aux mesures
législatives applicables et doivent être versés conformément aux |
|
189- |
|
modalités du présent contrat et de toute mesure
législative pertinente. Tous les paiements doivent être remis à |
|
190- |
|
100-Secrets |
Aucun paiement remis à un sous-traitant ne
constituera un paiement à l’entrepreneur. |
|
191- |
|
|
|
192- |
4.4 |
100-Secrets |
remettra au client pour tout paiement une quittance
partielle ou finale après le dépôt |
|
193- |
|
bancaire dégelé dans notre compte. |
|
194- |
|
|
|
195- |
4.5 |
Il y a déchéance de tout terme de crédit dans
l'éventualité où le client fait défaut de respecter ses obligations
envers |
|
196- |
|
100-Secrets |
si quelques dispositions des clauses du contrat ne
sont pas respectées. Tout solde alors |
|
197- |
|
impayé par le client devient immédiatement dû et
exigible sans autre avis ni délai, incluant les intérêts et les pénalités. |
|
198- |
|
|
|
199- |
4.6 |
Des frais de pénalité de 24% par année (2%
par mois) d'intérêt seront
appliqués sur tout retard de paiement dû. Le client |
|
200- |
|
accepte de payer tous les frais légaux à |
100-Secrets |
pour recouvrir à tout paiement dû. |
|
201- |
|
|
|
202- |
4.7 |
En cas de recouvrement par voie judiciaire, une
pénalité de 15% du montant du contrat
alors dû en capital et intérêt sera |
|
203- |
|
payable par le client plus les intérêts ci-dessus
mentionnés. |
|
204- |
|
|
|
205- |
4.8 |
Le client s’engage en vertu des présentes à
indemniser |
100-Secrets |
pour toute somme que ce |
|
206- |
|
dernier aurait à payer, incluant notamment tout
frais judiciaire et honoraire d’avocat, afin de percevoir toute somme |
|
207- |
|
exigible due par le client en vertu du présent
contrat et/ou en vertu de tout écrit futur suite à un défaut ou retard de
sa |
|
208- |
|
part. |
|
Ligne |
Art. |
|
Initial: |
|
|
|
p.8/13 |
|
Annexe 8 (suite) |
|
|
Date: |
0 janvier 1900 |
|
Nu. 100-Secrets: |
0 |
|
Nom du projet: |
|
0 |
|
Adresse des travaux: |
|
0 |
|
Ligne |
Art. |
|
209- |
4.9 |
100-Secrets |
se réserve le droit d'arrêter les travaux pour
cause de non-paiement sans aucune |
|
210- |
|
réprimande et action juridique de la part du
client. Le client reste en obligation de tous les paiements dus pour |
|
211- |
|
main-d’œuvre et matériaux installés au projet et
ceux en fabrication. |
|
212- |
|
|
|
213- |
4.10 |
Le client ne peux pas empêcher |
100-Secrets |
de récupérer ses outils et équipements au chantier
dû |
|
214- |
|
au fait qu'il arrête ses travaux. |
|
215- |
|
|
|
216- |
4.11 |
100-Secrets |
élit domicile dans le district judiciaire de
Montréal, Québec pour tout recours. |
|
217- |
|
|
|
218- |
5. |
Assurances et responsabilité: |
|
219- |
|
|
|
220- |
5.1 |
Le client s’engage à barricader et clôturer le
chantier, à protéger nos équipements et matériaux laissés au chantier
par |
|
221- |
|
soit; un système d'alarme intrusion ou une
surveillance continue par agent de sécurité le tout à compter de la date
du |
|
222- |
|
début de nos travaux et pendant toute la durée de
nos travaux. À cet égard, le client
s’engage à payer de sa poche |
|
223- |
|
100-Secrets |
pour qu’il soit indemnisé de la valeur des
matériaux, des outils, et des équipements |
|
224- |
|
fourni par lui et laissés sur le chantier. |
|
225- |
|
|
|
226- |
6. |
Garanties: |
|
227- |
|
|
|
228- |
6.1 |
En vertu du Code civil (article 2120), |
100-Secrets |
doit garantir l’ouvrage pendant un an contre
les |
|
229- |
|
malfaçons existantes au moment de la réception des
travaux ou découvertes dans l’année qui suit cette réception. |
|
230- |
|
|
|
231- |
6.2 |
Cette garantie ne couvre pas les malfaçons et les
vices apparents qui n’ont pas été dénoncés par le client au moment de la |
|
232- |
|
réception des travaux. |
|
233- |
|
|
|
234- |
|
|
|
Ligne |
Art. |
|
Initial: |
|
|
|
p.9/13 |
|
Annexe 8 (suite) |
|
|
Date: |
0 janvier 1900 |
|
Nu. 100-Secrets: |
0 |
|
Nom du projet: |
|
0 |
|
Adresse des travaux: |
|
0 |
|
Ligne |
Art. |
|
235- |
6.3 |
Pour bénéficier de la garantie le client doit
aviser |
100-Secrets |
de l’existence et de la nature |
|
236- |
|
précise du défaut, par écrit, à l’intérieur d’un
délai de 14 jours suivant la découverte dudit défaut. |
|
237- |
|
|
|
238- |
6.4 |
Certains produits installés lors des travaux
peuvent être garantis par leur fabricant pour une période supérieure à celle
qui |
|
239- |
|
est prévue au Code civil du Québec. |
100-Secrets |
doit remettre les documents faisant état de ces |
|
240- |
|
garanties au client, à la fin des travaux, les
documents faisant état des garanties des fabricants et des vendeurs en
lien |
|
241- |
|
avec les produits ou matériaux installés. Garantie
offerte par un tiers. |
|
242- |
|
|
|
243- |
6.5 |
En plus des garanties légales, le client bénéficie
des garanties suivantes : |
|
244- |
|
|
|
245- |
6.6 |
Garantie conventionnelle de |
100-Secrets |
d'un an sur pièce et main-d’œuvre pour les
travaux |
|
246- |
|
effectués par lui et pour lesquels ils sont
destinés en conséquence d'une usure normale. |
|
247- |
|
|
|
248- |
6.7 |
Toute modification ou tentative de réparation,
toute composante de peinture, verni ou recouvert de solvant ou autre |
|
249- |
|
produit pouvant altérer nos installation ou tous
travaux effectués par le client et non par |
100-Secrets |
|
250- |
|
ou nos sous-traitant autorisés annulera
automatiquement la présente garantie. |
|
251- |
|
|
|
252- |
6.8 |
La garantie ne s'applique pas aux travaux habituels
d'entretien, au remplacement des pièces d'entretien courant et à la |
|
253- |
|
formation de givre ou de condensation en surface
causée par un taux d'humidité élevé à moins que |
|
254- |
|
100-Secrets |
était là pour corriger la situation. |
|
255- |
|
|
|
256- |
6.9 |
La garantie ne s'applique pas lorsque la
défectuosité ou bris d'un produit ou une composante d'un produit est
imputable à |
|
257- |
|
un usage abusif, un entretien négligent, des
contraintes thermiques ou mécaniques abusives ou à la suite d'un
accident |
|
258- |
|
quelconque ou par force majeure. |
|
259- |
|
|
|
260- |
7. |
Définitions: |
|
Ligne |
Art. |
|
Initial: |
|
|
|
p.10/13 |
|
Annexe 8 (suite) |
|
|
Date: |
0 janvier 1900 |
|
Nu. 100-Secrets: |
0 |
|
Nom du projet: |
|
0 |
|
Adresse des travaux: |
|
0 |
|
Ligne |
Art. |
|
261- |
7.1 |
Force majeure; Pour les fins de l’application et de
l’interprétation du présent contrat, le client et |
100-Secrets |
|
262- |
|
conviennent que la force majeure inclura notamment
tout(e) verglas, inondation, activité géologique ou sismique, |
|
263- |
|
incendie, tempête ou orage, infestation d’insectes
ou d’autres animaux, pandémie, épidémie, peste, toute guerre ou |
|
2634- |
|
autre activité militaire ou terroriste, toute
activité gouvernementale, expropriation, activités syndicales, saisies,
panne |
|
265- |
|
d’électricité, et, sans restreindre la généralité
de ce qui précède, tout acte et/ou omission d’un tiers, qu’il s’agit ou
non |
|
266- |
|
d’un acte criminel, qui ne serait pas assujetti au
contrôle et surveillance directe de l’Entrepreneur, le tout en outre de
la |
|
267- |
|
définition de la force majeure tel que stipulée à
l’article 1470, deuxième alinéa, du Code civil du Québec. |
|
268- |
|
|
|
269- |
7.2 |
Outil de base: les outils de base sont ceux
mentionnés dans les conventions collectives des employés. |
|
270- |
|
|
|
271- |
7.3 |
Outils spéciaux: tous les outils qui ne sont pas
mentionnée dans les conventions collectives des employés ou qui sont |
|
272- |
|
laissés sur place à cause de leur volume. |
|
273- |
|
|
|
274- |
8. |
Consentement et cautionnement: |
|
275- |
|
|
|
276- |
8.1 |
Le présent contrat et ses annexes, s'il y en a, une
fois dûment signés par le client et par |
100-Secrets |
|
277- |
|
constituent l'entente intégrale entre les parties
et s'appliquent à la fourniture des matériaux, des produits et des |
|
278- |
|
équipements (outils et machineries) pour
l'exécution des travaux décrits au bon de commande. |
|
279- |
|
|
|
280- |
8.2 |
Après avoir reçu votre soumission |
100-Secrets |
considère que le client ne peut prétendre à des |
|
281- |
|
erreurs ou omission ou manque à percevoir sous
n'importe quelles raisons que ce soit, il ne peut que reconnaître |
|
282- |
|
l'ampleur de
ses erreurs et de ses obligations. |
|
283- |
|
|
|
284- |
8.3 |
Le client reconnaît qu'il a eu l'occasion de
discuter librement avec |
100-Secrets |
des conditions de |
|
285- |
|
la présente entente et il les accepte de plein gré,
sans être forcé d'y adhérer. |
|
286- |
|
|
|
Ligne |
Art. |
|
Initial: |
|
|
|
p.11/13 |
|
Annexe 8 (suite) |
|
|
Date: |
0 janvier 1900 |
|
Nu. 100-Secrets: |
0 |
|
Nom du projet: |
|
0 |
|
Adresse des travaux: |
|
0 |
|
Ligne |
Art. |
|
287- |
8.4 |
Le client et |
100-Secrets |
affirment et reconnaissent que le présent contrat
fait foi de leur volonté |
|
288- |
|
libre, éclairée et entière au contenu entier des
présentes, à l’exclusion et en remplacement de tout autre représentation, |
|
289- |
|
échange
et/ou entente, verbale ou écrite, qui le précède. |
|
290- |
|
|
|
291- |
8.5 |
Le client et |
100-Secrets |
affirment et reconnaissent également que leurs
obligations respectives |
|
292- |
|
stipulées au présent contrat ne sont assujetties à
aucune condition, représentation ou entente, écrite ou verbale, |
|
293- |
|
n’apparaissant pas aux présentes. |
|
294- |
|
|
|
295- |
8.6 |
Lorsqu'il s'agit d'une corporation, la personne
signant pour celle-ci ou la personne autorisée à signer pour celle-ci,
engage |
|
296- |
|
le propriétaire de la corporation personnellement
par le fait de cette seule signature
et se porte caution conjointement |
|
297- |
|
et solidairement avec cette corporation envers |
100-Secrets |
pour toutes les obligations |
|
298- |
|
découlant de ce contrat effectués à la suite de la
présente demande du client. |
|
299- |
|
|
|
300- |
8.7 |
Le client s'engage à aviser |
100-Secrets |
de tout changement pouvant affecter les conditions
des |
|
301- |
|
présentes. Le client déclare que la présente
convention n'est pas un contrat d'adhésion puisqu'il a eu l'avantage de
la |
|
302- |
|
négocier clause par clause. Il ajoute qu'il en a
compris tous les termes et conditions et s'en déclare satisfait. |
|
303- |
|
|
|
304- |
8.8 |
Toute somme mentionnée aux présentes et qui doit
être versée par le client, incluant notamment le prix, n’incluent pas |
|
305- |
|
les taxes applicables, lesquelles devraient être
appliquées en sus de tout montant à être versé. |
|
306- |
|
|
|
307- |
|
|
|
308- |
|
|
|
309- |
|
|
|
310- |
|
|
|
311- |
|
|
|
312- |
|
|
|
Ligne |
Art. |
|
Initial: |
|
|
|
p.12/13 |
|
Annexe 8 (suite) |
|
|
Date: |
0 janvier 1900 |
|
Nu. 100-Secrets: |
0 |
|
Nom du projet: |
|
0 |
|
Adresse des travaux: |
|
0 |
|
Ligne |
Art. |
|
313- |
|
|
|
314- |
|
|
|
315- |
|
|
|
316- |
|
|
|
317- |
|
|
|
318- |
|
|
|
319- |
|
|
|
320- |
|
|
|
321- |
|
|
|
322- |
|
|
|
323- |
|
|
|
324- |
|
|
|
325- |
|
|
|
326- |
|
|
|
327- |
|
|
|
328- |
|
|
|
329- |
|
|
|
330- |
|
|
|
331- |
|
|
|
332- |
|
|
|
333- |
|
|
|
334- |
|
|
|
335- |
|
|
|
336- |
|
|
|
337- |
|
|
|
338- |
|
|
|
Ligne |
Art. |
|
Initial: |
|
|
|
p.13/13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|